Корзина
29 отзывов
+78129926475
Договор поставки
Контакты
ООО "ГУД ТАЙЕР Продакшен"
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+7812992-64-75Офис в Санкт-Петербурге
+7812438-57-74Отдел продаж
+7965065-49-44Вопрос-ответ
+7812438-57-73Бухгалтерия
Константин Павлов
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская обл., Всеволожский р-н, д.Лепсари188671
Карта

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

Договор поставки

Договор поставки № ______

 

 

Санкт-Петербург                                                          «__» _________2015 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ТАЙЕР Продакшен», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Павлова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  ___________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора.

 

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, на условиях настоящего договора.

1.2. Ассортимент и количество Товара, а так же сроки поставки, согласовываются  сторонами на основании Заявок Покупателя, с учетом наличия Товара у Поставщика. Товар отгружается по цене, указанной в счете-фактуре и товарной накладной.

 

2. Цена договора и порядок расчета.

 

2.1. Под общей суммой настоящего Договора понимается сумма всех выставленных Поставщиком счетов-фактур за отгруженный товар, в период времени, начиная со дня вступления данного Договора в силу и заканчивая днем прекращения его действия.

2.2. Цена Товара устанавливается Поставщиком в российских рублях и отражается в товаросопроводительных документах. В цену Товара включается НДС и не включена стоимость доставки.

            2.3. Покупатель, не позднее 3 (трех) календарных дней до планируемого момента отгрузки товара, обязуется уплатить, на расчетный счет Поставщика, полную стоимость товара, указанного в счете.

            2.4. Расчет за поставленный Товар может производиться путем зачета встречных требований Сторон.

            2.5. Датой платежа по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а в случае произведения зачета встречных требований – дата подписания акта зачета.

 

3. Права и обязанности сторон

 

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. Принять заявку от Покупателя и в течение одного рабочего дня, при наличии возможности удовлетворения заявки, выставить счет на заказанный товар.

В случае отсутствия возможности осуществить поставку, в соответствии с заявкой Покупателя, Поставщик устно уведомляет об этом Покупателя.

3.1.2. Обеспечить качество товара в соответствии с сертификатами и другой документацией, гарантирующей надлежащее качество товара.

3.2. Права Поставщика:

3.2.1. Поставщик вправе отказаться от передачи Товара Покупателю, в случае  ненадлежащего исполнения  Покупателем обязанностей по оплате. 

3.2.3. Отказ Поставщика от передачи Товара Покупателю по основаниям, указанным в п.3.2.1. сам по себе не является основанием для расторжения договора.

 

3.3. Обязанность Покупателя:

3.3.1. Подавать заявки в письменном виде, ответственному работнику Поставщика, с отметкой о вручении,  либо  по факсу (812) 438-57-73.

3.3.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с требованиями, установленными инструкциями Госарбитража СССР П-6 и П-7, подписать соответствующие передаточные документы и совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара.

3.3.3. В течение трех рабочих дней после получения уведомления о готовности Товара к отгрузке, вывезти товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за судьбу Товара.

3.3.4. Оплатить Товар в соответствии с п. 2 настоящего Договора.

3.4. Покупатель имеет право:

3.4.1. Вернуть товар Поставщику на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

 

4. Порядок и сроки поставки.

 

4.1. Поставка товара осуществляется путем самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Д. Лепсари или со транзитного склада Поставщика расположенного по адресу Московская обл, 49-й км Новорязанского шоссе д. Ƃритово, ТСЦ «Новорязанский», силами транспортно-экспедиционых компаний, за счет покупателя.

. 4.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели (повреждения, утраты) товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Поставщиком представителю Покупателя или представителю транспортной компании и подписания последним товарной накладной.

4.3. Каждая партия товара, подлежащего поставке, должна иметь следующие сопроводительные документы:

·        товарную накладную (2 экз.);

·        счет-фактуру (2 экз);

4.4 Обязанность Поставщика считается исполненной с момента фактической передачи товара представителю покупателя, а в случае передачи товара Перевозчику для последующей доставки Покупателю с момента передачи его представителю транспортной организации и подписания последним товарной накладной.

4.5. Возврат товара производится путем обратной продажи Поставщику нереализованного Покупателем товара по дополнительному соглашению Сторон.

Возврат товара осуществляется Сторонами путем реализации нереализованного товара Покупателем Поставщику по ценам, которые были установлены на указанный товар и произвести его оплату в соответствии с условиями настоящего Договора по первоначальной цене продажи товара Покупателю в сроки, оговоренные в дополнительном соглашении Сторон.

 

5. Приемка товара.

 

5.1. Приемка каждой партии товара оформляется товарной накладной, подписанной представителями сторон по настоящему договору. В случае передачи товара Перевозчику для последующей доставки Покупателю, моментом фактической передачи Товара Покупателю является момент передачи его представителю транспортной организации  и подписания последним товарной накладной.

5.2. При обнаружении представителем перевозчика несоответствия полученного товара условиям настоящего договора, об этом делается соответствующая запись в товарной накладной. При обнаружении несоответствия Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о несоответствии товара условиям Договора в срок, не превышающий трех рабочих дней, следующих за днем приемки товара.

5.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества по вине Поставщика, Поставщик обязуется произвести замену товара в сроки, согласованные с Покупателем, на основании Акта о выбраковке товара, подписанного обеими сторонами.

                       

6. Качество товара.

 

6.1. Поставляемый товар по качеству соответствует ТУ изготовителя.

6.2. В случае устранения дефектов товара, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого он не использовался из-за обнаруженных дефектов.

6.3. В случае, если обнаруженный дефект является следствием нарушения правил хранения и эксплуатации – эксплуатационным, и рекламационная комиссия это подтвердила, то покупатель обязуется оплатить стоимость проведения экспертизы в течение 3-х (трех) банковских дней.

 

7. Ответственность сторон.

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему договору сторона, допустившая указанные нарушения, возмещает потерпевшей стороне все понесенные убытки, если только указанные нарушения не явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7,2, При несвоевременной оплате товара Покупатель уплачивает Продавцу пени 0,3% от суммы указанной в счете за каждый день просрочки.

7.3. Убытки, нанесенные неправомерными действиями одной из сторон, возмещаются в полной сумме сверх сумм неустойки в порядке, предусмотренном законодательством.

7.4. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств

 

 

8. Форс-мажор.

 

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных

обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажор.

8.2. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажор, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается решением компетентного государственного органа.

 

9. Срок действия договора.

 

   9.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2014 года. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

9.2. Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращения обязательств сторон.

 

10. Рассмотрение споров.

 

10.1. В случае возникновения спора, вытекающего из исполнения Сторонами условий настоящего Договора, любая из сторон вправе передать его на рассмотрение  Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после соблюдения досудебного порядка урегулирования споров. 

 

11. Прочие условия

 

11.1. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Поставщика.

11.2. Изменения и  дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

11.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи (за исключением договора и приложений к нему, а так же документов строгой бухгалтерской отчетности), с последующим предоставлением подлинных экземпляров.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его  неотъемлемыми частями.

11.5. Стороны обязаны заблаговременно сообщать друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров банковских счетов, номеров телефонов и др. реквизитов.

11.6. Стороны предоставляют друг другу, на момент подписания договора, следующие документы (копии, заверенные печатью организации):

·        выписка из устава об исполнительных органах организации;

·        документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор;

·        свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

 

Поставщик                                                                            Покупатель

   

ООО  «ГУД ТАЙЕР Продакшен»

ИНН 4703114104, КПП 470301001

РФ, 188671, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н., д. Лепсари.

ОГРН 1094703009026

Р/СЧ 40702810768000007054,
К/СЧ 30101810200000000704,
БИК 044030704,

Филиал ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в

Санкт-Петербурге», г. Санкт-Петербург
тел./факс. +7-(812)-438-57-72, 438-57-73

                         

 

Павлов Константин Анатольевич                                                  

vkontakte facebook twitter